Договор поручения на выполнение работ

Договор поручения на выполнение работ

на выполнение [ сантехнических и электромонтажных ] работ по договору подряда от [ 04 июля 2016 ] г.

[ г. Москва ] [ 04 июля 2016 ] г.

[ Общество с ограниченной ответственностью «БЛИС АРС» ] , именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице [ генерального директора Маркса Рамаза Владимировича ] , действующего на основании Устава, с одной стороны, и [ Шпаков Виталий Петрович ] , именуемый в дальнейшем Поверенный, именуемые при совместном упоминании «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Доверитель поручает Поверенному выполнить обязательства по Договору подряда на выполнение [ сантехнических и электромонтажных ] работ от [ 04 июля 2016 ] года, также совместно с Заказчиком по указанному договору согласовывать стоимость работ, порядок оплаты и материалы с оборудованием необходимые для выполнения работ, оформить акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора, а также получать от Заказчика денежные средства в счет оплаты работ по настоящему договору под расписку.

Поверенный обязуется обеспечить перечисление денежных средств, полученных от Заказчика по договору подряда на выполнение сантехнических и электромонтажных работ от [ 04 июля 2016 ] года на расчетный счет Доверителя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

[ Шпаков Виталий Петрович ]

[ Общество с ограниченной ответственностью «БЛИС АРС»;

Сокращенное наименование ООО «БЛИС АРС»;

Расчетный счет в рублях РФ р/с 40702810600005351076, открыт 23.05.2012 г.;

наименование банка «Мастер-Банк» (ОАО), 115184, Москва, Руновский пер., д. 12, БИК 044525353, к/сч 30101810000000000353;

Юридический /фактический адрес 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д. 35, оф. 1;

Договор поручения: составляем правильно

Участники гражданского оборота могут быть заинтересованы в том, чтобы определенные действия в их интересах совершало другое лицо.

Данная необходимость обусловливается различными причинами. В основном они связаны с тем, что совершение действий профессионалом эффективнее (например, подбор объекта недвижимости и заключение сделки по приобретению объекта недвижимости), либо совершение действий другим лицом ведет к уменьшению издержек (например, заключение договора на территории другого государства). Обеспечить данный интерес призваны посреднические договоры: договор комиссии, договор поручения, агентский договор. В рамках данной статьи будет рассмотрена конструкция договора поручения. Договор поручения предполагает, что поверенный совершает юридические действия от лица доверителя. Принципиальное отличие поручения от иных посреднических договоров заключается в том, что все права и обязанности возникают непосредственно у доверителя. Рассмотрим условия, которые стороны должны согласовать при заключении договора поручения.

Как и в предыдущей статье, давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы предлагаемые программой Конструктор договоров, представляемой правовой системой КонсультантПлюс.

В преамбуле договора необходимо указать наименование сторон, кто является поверенным, а кто доверителем, а также указать лиц, уполномоченных действовать от их имени при заключении договора. Действующее законодательство не содержит ограничений применительно к субъектам, которые могут выступать на стороне поверенного и доверителя. С практической точки зрения, важное значение имеет, как способность доверителя совершать действия, являющиеся предметом договора поручения, так и способность поверенного совершать указанные в договоре действия. Для всех третьих лиц значима фигура доверителя, так как именно у него возникает вся совокупность прав и обязанностей при совершении действий поверенным. Таким образом, доверитель должен быть вправе самостоятельно совершать действия, совершение которых он возлагает на поверенного. В отношении поверенного требования аналогично: поверенный должен обладать объемом дееспособности и правоспособности, достаточным для совершения действия предусмотренного договором.

Особым случаем представительства является коммерческое представительство. Оно допустимо только в предпринимательских отношениях. Коммерческий представитель может выступать одновременно от лица обеих сторон сделки (например, от имени продавца и от имени покупателя в рамках договора купли-продажи). Законодатель предъявляет особые требования к фигуре коммерческого представителя. Так, коммерческим представителем может быть только лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Данный момент необходимо учитывать при заключении договора поручения.

2. Предмет договора

Договор поручения представляет собой соглашение, по которому одно лицо (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другого лица (доверителя) юридические действия. Таким образом, предмет договора поручения ограничен юридическими действиями (заключение сделок, расчеты, представление интересов лица в органах государственной власти и т. д.). Важно понимать, что самостоятельным предметом договора поручения не могут выступать фактические действия (например, выполнение работ по возведению здания).

В данном разделе договора стороны должны определить, какие конкретно действия должен совершить поверенный. Отсутствие описания указанных действий влечет незаключенность договора поручения. Как правило, предметом договора поручения является совершение от имени доверителя сделок: заключение договора или совершение односторонней сделки (публичное обещание награды, объявление конкурса, выдача банковской гарантии и т. д.) В договоре необходимо описать условия сделок, которые должны быть совершены поверенным. Сторонам целесообразно максимально точно сформулировать те условия, на которых поверенный вправе совершить сделку от лица доверителя.

Предметом договора поручения также может быть представление интересов лица в государственных органах. В таком случае, в договоре необходимо указать перечень государственных органов, в которых может представлять интересы доверителя поверенный, а также те действия, которые поверенный вправе совершать. Наиболее распространённым является представительство интересов в суде, контролирующих органах, а также при получении различных разрешений и лицензий. В зависимости от характера действия, которое должен совершить поверенный, в договоре необходимо согласовать основные характеристики и условия совершения данных действий.

При согласовании предмета договора обязательно необходимо указать, если поверенный действует в качестве коммерческого представителя. В таком случае доверитель должен учитывать, что коммерческий представитель вправе удерживать подлежащее передаче доверителю имущество для обеспечения требований по договору поручения. Также при коммерческом представительстве сторона, инициирующая прекращения договора поручения, обязана возместить другой стороне возникающие в связи с этим убытки. Если доверитель заинтересован в том, чтобы поверенный мог выступать одновременно в качестве его представителя и представителя контрагента, то на это необходимо прямо указать в договоре. При этом доверитель должен учитывать, что одновременное коммерческое представительство одним представителем разных сторон возможно только в том случае, если контрагент доверителя также выразит свое согласие на представительство его интересов тем же поверенным.

3. Сроки выполнения поручения

В договоре поручения стороны должны согласовать сроки выполнения поручения. Сроки могут быть установлены как для выполнения всех действий, предусмотренных договором, так и для выполнения поверенным отдельного действия. Начало течения срока можно определить календарной датой, указанием на определенное событие или периодом времени с момента наступления какого-либо события. Учитывая, что совершение действий поверенным, как правило, возможно только после выдачи поверенному доверенности, то можно считать обоснованной привязку момента начала течения срока исполнения поручения к моменту выдачи доверенности. Именно с момента получения доверенности поверенный может перед третьими лицами подтвердить наличие у него полномочий на совершение юридических действий от лица доверителя. Также момент начала течения срока может быть привязан к моменту заключения договора поручения или наступления иного события.

В данном разделе договора стороны также определяют конечный срок выполнения поручения. Он может быть определен точной календарной датой, указанием на событие или периодом времени.

Стороны могут, как согласовать все сроки выполнения поручения в договоре, так и вынести сроки в отдельное приложение. Последнее может быть оправдано, если стороны согласовали совершение поверенным большого количества действий от лица доверителя.

4. Порядок выполнения поручения

В данном разделе договора стороны должны согласовать следующие важные условия договора поручения: выдачу доверенности, исполнение указаний доверителя, предоставление средств для выполнения поручения и для возмещения издержек поверенного, предоставление отчета о выполнении поручения поверенным, порядок передачи поверенным всего полученного доверителю, допустимость передоверия. Разберем условия о порядке выполнения поручения последовательно.

Первое условие, которые должны согласовать стороны, касается выдачи доверителем доверенности. Стороны указывают срок, в течение которого доверитель обязан исполнить данную обязанность. Обращаем Ваше внимание на то, что ряд действий поверенный не может выполнить в отсутствие доверенности (например, представление интересов доверителя в государственных органах), поэтому при неисполнении доверителем обязанности по выдаче доверенности поверенному неисполнение последним поручения в срок не влечет применение мер ответственности.

Важно учитывать, что для третьих лиц значение имеет именно текст доверенности, а не заключенный между поверенным и доверителем договор, поэтому доверитель должен максимально точно отразить в доверенности полномочия поверенного, данные полномочия должны соответствовать заключенному договору.

По общему правилу, поверенный обязан выполнять поручения в соответствии с указаниями доверителя. Причем отступления от указаний не допускается. Стороны могут изменить данное правило, указав в договоре, что поверенный вправе отступать от указаний доверителя при выполнении поручения. Важно прямо указать случаи, когда такое отступление допустимо.

Следующее условие, которое должно быть рассмотрено в рамках данного раздела, касается предоставление доверителем поверенному средств для выполнения поручения. Поскольку поверенный действует от имени и в интересах доверителя, все расходы, возникающие в связи с выполнением поручения, логично возложить на доверителя. Однако в качестве общего правила действующее законодательство признает обратное утверждение: коль скоро стороны не указали в договоре на компенсацию издержек, все расходы несет сам поверенный. Поверенный, несомненно, заинтересован в согласовании в договоре условий о компенсации расходов. Обращаем Ваше внимание, что компенсированы могут быть как все расходы, так и определенные согласованные сторонами в договоре расходы. Важно предусмотреть обязанность поверенного отчитываться о понесенных расходах и предоставлять подтверждающие документы.

В данном разделе договора должен быть в целом рассмотрен вопрос о порядке предоставления отчетов поверенного доверителю. Стороны определяют сроки предоставления отчетов, порядок и форму.

Договор поручения заключается доверителем в собственном интересе, поэтому он заинтересован в получении всего по заключенным поверенным сделкам. В таком случае, если договор предполагает получение исполнения поверенным, то поверенный должен передать все полученное доверителю. В договоре стороны определяют сроки и порядок передачи полученного.

По общему правилу, поверенный выполняет все действия лично. Но действующее законодательство допускает передачу выполнения поручения третьему лицу. Вопрос о допустимости передоверия должен быть согласован сторонами в договоре. Если стороны запрещают передоверие, то запрет необходимо отразить в доверенности. Если стороны в договоре решают, что передоверие допустимо, то, по общему правилу, именно поверенный отвечает за выбранное им лицо, которому передается исполнение поручения. Однако, возможна ситуация, когда доверитель указывает конкретное лицо, которому может быть передана обязанность по исполнению поручения. В таком случае поверенный не отвечает ни за выбор данного заместителя, ни за выполнение им обязанностей по исполнению.

5. Вознаграждение поверенного и порядок его уплаты

В рамках предпринимательских отношений любой субъект действует с целью получить прибыль (выгоду) от совершаемого им действия. Поэтому и поверенный заинтересован не в выполнении поручения доверителя, а в получении платы за выполненное. Размер вознаграждения поверенного может быть определен в виде фиксированной суммы, которая выплачивается доверителем за все совершенные действия, может быть установлена оплата каждого отдельного действия, совершаемого поверенным. Стороны также могут согласовать тарифы на совершение действий в интересах доверителя. В таком случае цена договора будет определима в любой момент времени.

Особенно необходимо отметить вопрос о выплате «гонорара успеха». «Гонорар успеха» — это плата за выполнения поручения, которая зависит исключительно от решения суда. Действующее законодательство и сложившаяся судебная практика свидетельствуют о недопустимости установления сторонами «гонорара успеха». Плата за выполнение поручения не может всецело зависеть от того, будет ли вынесено судом решение в пользу доверителя или нет. Но стороны могут согласовать некоторую дополнительную плату за выполнение поручения в случае достижения поверенным положительного результата.

В данном разделе стороны согласовывают порядок расчетов по договору. Обращаем Ваше внимание на то, что если поверенный является адвокатом, условие о порядке уплаты вознаграждения является существенным, и при отсутствии такого условия договор считается незаключенным.

Оплата услуг поверенного может производиться как в денежной, так и в неденежной форме, как единовременно, так и по мере совершения поверенным предусмотренных договором действий. Стороны могут согласовать авансирование исполнения поручения поверенным. При согласовании порядка оплаты стороны определяют сроки совершения каждого платежа, в также порядок внесения денежных средств: безналичный или наличный расчет. Распространённой является ситуация, когда услуги поверенного авансируются в полном объеме или оплачиваются полностью после выполнения поручения. В такой ситуации возникает вопрос о необходимости уплаты поверенным или доверителем процентов за пользование предоставленными денежными средствами (коммерческий кредит). Стороны могут согласовать размер процентов за пользование или указать, что пользование денежными средствами является безвозмездным.

6. Ответственность сторон

В данном разделе стороны согласовывают условия наступления и размер ответственности за нарушение договора поручения. Наиболее распространенной мерой ответственности является неустойка. Неустойкой может обеспечиваться, как исполнение обязательств из договора поверенным, так и исполнение обязательств доверителем. Так, поверенным могут быть допущены следующие нарушения: просрочка исполнения поручения, непредоставление отчета поверенного в установленный срок, просрочка передачи полученного доверителю, привлечение к исполнению поручения третьего лица при наличии запрета на передоверие, согласованного сторонами в договоре. В свою очередь, доверителем могут быть допущены следующие нарушения условий договора поручения: просрочка внесения вознаграждения или его части, просрочка выплаты компенсации возникших у поверенного издержек. Стороны должны определить, ограничен ли предельный размер подлежащей выплате суммы неустойки, а также соотношение убытков и неустойки.

Если Стороны не установили ограничений по взысканию неустойки, то она начисляется за весь период неисполнения условий договора с момента нарушения обязательства до надлежащего исполнения или расторжения договора. По общему правилу, неустойка должна быть выплачена в полном размере, даже если ее сумма превышает сумму долга и убытков. Однако в рамках судебного разбирательства стороны вправе обратиться с ходатайством об уменьшении размера неустойки.

7. Изменение и прекращение договора

В данном разделе стороны согласовывают условия и порядок прекращения и изменения договора поручения. Как правило, указывается на возможность изменения или растяжения договора по соглашению сторон или в судебном порядке. Целесообразно согласовать основания, дающие сторонам право на отказ от договора или на изменение договора в одностороннем порядке. В первую очередь, в изменении договора поручения заинтересован доверитель. Одностороннее изменение условий договора доверителем возможно, если обе или одна из сторон осуществляют предпринимательскую деятельность. В последнем случае право на одностороннее изменение договора имеет та сторона договора, которая не осуществляет предпринимательскую деятельность. Учитывая, что изменение условий договора всегда затрагивает интересы контрагента, в договоре необходимо согласовать способы защиты интересов поверенного. Одним из способов является установление допустимой периодичности внесения изменений в договор поручения или допустимые пределы изменения условий договора.

И доверитель, и поверенный в любой момент могут отказаться от исполнения договора поручения. В договоре стороны должны определить сроки направления предупреждения об одностороннем отказе от исполнения договора. В договоре также целесообразно указать основания для расторжения договоре в судебно порядке, т. е. перечислить те нарушения условий договора, которые стороны считают существенными.

8. Разрешение споров

В данном разделе стороны определяют порядок разрешения возникающих противоречий. В случае необходимости стороны могут согласовать претензионный порядок. При этом в договоре устанавливается порядок и сроки направления претензии, а также период времени, в течение которого сторона, получившее претензию, рассматривает ее.

Также в данном разделе стороны указывают суд, полномочный рассматривать все возникающие споры. Стороны могут установить условие о рассмотрении возникающих споров третейским судом. При согласовании третейской оговорки стороны должны указать, является ли решение третейского судьи окончательным для участников возникшего спора.

9. Заключительные положения

В заключительных положениях указывается срок действия договора. Окончание срока действия договора может быть определено путем указания на конкретную дату, указания на период времени или событие. Но необходимо учитывать, что, независимо от указанного в договоре срока, возникшие из договора обязательства продолжают существовать до момента их исполнения (например, обязанность по выплате вознаграждения поверенному).

В данном разделе также указывается порядок направления юридически значимых сообщений (писем, претензий).

Как отмечалось, получить полностью составленный договор, аналогично вышеуказанным этапам, можно использовав программу КонсультантПлюс «Конструктор договоров».

Автор благодарит юрисконсульта ОАО «ИФЗ» Надежду Брагинец за помощь в подготовке материала.

Договор поручения

Одним из посреднических договоров, которые наиболее распространены в сфере оказания различных услуг, является договор поручения. В качестве института гражданского законодательства данный договор обладает универсальным характером, однако в его основе лежит обязательство по оказанию услуг. Правовые особенности данного договора регламентируются главой 49 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сфера применения договора поручения достаточно широка. Необходимость в нем появляется тогда, когда сами субъекты гражданских правоотношений по различным причинам (болезнь, отсутствие специальных знаний в конкретных вопросах, длительное отсутствие в месте проживания) не в состоянии самостоятельно совершать сделки и другие значимые юридические действия, прибегают к услугам уполномоченного лица — представителя. Поэтому договор поручения имеет тесную связь с институтами представительства и доверенности. Еще такой договор называется договором о представительстве.

Понятие договора поручения

В соответствии с договором поручения одной стороной (поверенным) совершаются от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, которую совершает поверенный, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения является двусторонне обязывающим, консенсуальным, может быть и возмездным, и безвозмездным. Также данный договор считается фидуциарным, так как он основан на взаимных доверительных отношениях между доверителем и поверенным.

Договор поручения: предмет и стороны договора

Предметом данного договора является совершение поверенным определенных юридических действий (в основном, сделок). Им не могут быть юридические действия, имеющие личный характер, к примеру, составление завещания.

Сторонами договора поручения являются доверитель — сторона, от имени которой осуществляются юридические действия, и поверенный — сторона, осуществляющая такие действия. Ими могут быть и дееспособные граждане, и юридические лица. В тех случаях, когда подобный договор заключается с целью осуществления коммерческого посредничества, то поверенным может быть признан только предприниматель (гражданин или юридическое лицо).

Форма и срок договора поручения

Установлено, что форма договора поручения может быть и устной, и письменной. В соответствии с договором поручения доверитель во всех случаях обязан выдать поверенному доверенность, а поверенный имеет право действовать только по доверенности доверителя.

Срок договора поручения может быть не только определенным, но и неопределенным. Если в договоре его срок не определен, то соглашение считается бессрочным, однако обязательно учитываются правила ГК РФ о сроке доверенности. Цена договора, как правило, определяется соглашением сторон.

Основные разделы договора

Предмет договора. Предусмотрено, что поручение считается выполненным только после подписания сторонами акта сдачи-приема работ.

Срок действия договора. Указывается, что договор действует с момента его подписания сторонами и до конкретной даты или события.

Права и обязанности сторон.

• выдать поверенному доверенность на совершение необходимых действий, которые предусмотрены договором (за исключением случаев, когда можно действовать без доверенности);
• для исполнения поручения обеспечить поверенного денежными средствами, а если их окажется недостаточно, возместить расходы, понесенные поверенным ;
• выплатить поверенному вознаграждение (при возмездном договоре);
• немедленно принять от поверенного все, что было исполнено им по договору.

Доверитель имеет право:

• в любое время отменить поручение;
• дать отвод заместителю, избранному поверенным.

• выполнять поручения доверителя соответственно его правомерным, осуществимым и конкретным указаниям;
• выполнять данные ему поручения лично, за исключением случаев их передоверия;
• по требованию доверителя сообщать о ходе выполнения поручений;
• без промедления передать доверителю все, что им получено по сделкам, которые были совершены при исполнении поручений;
• представить отчет с оправдательными документами, если это предусмотрено условиями договора.

Права поверенного, действующего в качестве коммерческого представителя:

• удерживать вещи, подлежащие передаче доверителю, с целью обеспечения своих требований по договору поручения;
• в интересах доверителя отступить от его указаний, если не смог запросить доверителя или не получил ответа на свой запрос в разумные сроки, с уведомлением доверителя об отступлениях при первой возможности;
• получить от доверителя право отступать от его указаний без предварительного запроса, но с последующим уведомлением;
• передавать выполнение поручений заместителю только на условиях, которые предусмотрены статьей 187 ГК РФ.

Передоверие исполнения поручения. В основном, при договоре поручения поверенный должен лично выполнять данные ему поручения. Однако он имеет право передоверия выполнения поручения. Такая возможность предоставляется тогда, когда это предусмотрено доверенностью, которая поверенному выдается доверителем. Поэтому, даже если возможность передоверия предусматривается договором поручения, данное условие обязательно должно находиться в тексте доверенности. Если в доверенности не содержится никаких указаний о возможности или запрете передоверия, то поверенный не вправе передоверить выполнение поручения.

Сроки выполнения поручения. Приводятся конкретные даты начала и окончания выполнения поручения. По согласованию сторон эти даты могут быть перенесены. Допускается досрочное выполнение поручения поверенным.

Порядок сдачи-приема работ и возмещение расходов. Предусмотрено, что поверенный в течение трех рабочих дней должен представить доверителю документы: акт сдачи-приема работ, отчет о расходах и отчет о выполнении поручения. Доверитель должен в течение пяти рабочих дней принять отчет поверенного или направить ему мотивированные возражения. Также регламентируется порядок и сроки возмещения расходов поверенного.

Вознаграждение и порядок расчетов. Обязательно указывается размер причитающегося поверенному вознаграждения, срок и способ оплаты вознаграждения. Конкретизируется, что издержки поверенного по выполнению поручения в данную сумму не входят и возмещаются доверителем отдельно.

Ответственность сторон. Предусматривается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в договоре. В качестве видов ответственности названы неустойка и штраф. Указываются конкретные размеры этих видов ответственности и ситуации, когда одна из сторон может быть освобождена от ответственности.

Основания и порядок расторжения договора. Договор поручения может быть прекращен на следующих основаниях:

• исполнение поручения;
• отмена поручения доверителем;
• отказ поверенного от исполнения поручения;
• смерть доверителя или поверенного;
• признание доверителя или поверенного ограниченно дееспособным, недееспособным или безвестно отсутствующим.

Вне зависимости от того, кто явился инициатором расторжения договора поручения, доверитель обязан возместить поверенному понесенные им издержки и выплатить вознаграждение, соразмерное выполненной работе.

Разрешение споров из договора. Обязателен претензионный порядок разрешения споров. Предусмотрен порядок и сроки передачи спора на разрешение в арбитражный суд, если были приняты меры досудебного урегулирования.

Форс-мажор. Освобождение от ответственности в случаях воздействия непреодолимой силы. В качестве форс-мажорных обстоятельств признаются пожары, наводнения, землетрясения, забастовки, войны и другие.

Прочие условия. В данном разделе оговаривается отсутствие каких-либо устных договоренностей по предмету договора и количество его экземпляров.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Образец договора поручения

Дата составления договора ____________

Место составления договора ___________

______________, именуемый в дальнейшем «Доверитель», в лице __________, действующий на основании ____________, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Поверенный», в лице ____________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется за вознаграждение совершить от имени и за счет Доверителя следующие юридические действия (далее — Поручение): ________ (указывается суть Поручения и перечень действий поверенного, например: «представлять интересы Доверителя в судебных органах по делу N ___ (предмет спора)_________, подавать документы и т.п./в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целях _______/в органах исполнительной власти по техническому регулированию в целях ____»).

1.2. Поручение по Договору должно быть исполнено в срок не позднее: «___» __________ г. (пункт включается, если характер Поручения позволяет установить предельный срок его исполнения).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поверенный обязуется:

2.1.1. Исполнить Поручение в соответствии с указаниями Доверителя.

2.1.2. Передавать Доверителю без промедления все полученное при исполнении Поручения.

2.1.3. Представить Доверителю отчет об исполнении Поручения (Приложение N 1 к Договору; далее — Отчет) в письменной форме в течение ___ рабочих дней со дня его исполнения. К Отчету прилагаются документы, подтверждающие размер произведенных расходов.

2.1.4. Незамедлительно возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, по исполнении поручения или при прекращении Договора до его исполнения.

2.2. Доверитель обязуется:

2.2.1. В течение__ рабочих дней с момента заключения Договора выдать Поверенному доверенность, удостоверяющую его полномочия, необходимые для исполнения Поручения, со сроком действия:________.

2.2.2. В течение ___ рабочих дней с момента заключения Договора передать Поверенному следующие документы, необходимые для исполнения Поручения: _______.

2.2.3. Принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения.

2.2.4. Ознакомиться с Отчетом и утвердить его либо сообщить Поверенному о своих возражениях по Отчету в течение ___ рабочих дней со дня его получения. При отсутствии предъявленных в указанный срок возражений со стороны Доверителя Отчет считается принятым.

2.2.5. Уплатить Поверенному вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.3. К расходам Поверенного, подлежащим возмещению за счет Доверителя, относятся:

— расходы, непосредственно связанные с исполнением Поручения __________ (например, суммы государственной пошлины, уплаченной Поверенным при исполнении Поручения, расходы на проезд к месту исполнения Поручения);

Все иные расходы Поверенного включены в сумму его вознаграждения.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ПОВЕРЕННОГО

3.1. Вознаграждение Поверенного составляет ___ руб., в том числе НДС ___ руб.

3.2. Сумма вознаграждения уплачивается (выбрать нужное):

— в течение ___ рабочих дней с момента подписания Договора (авансом).

— в течение ___ рабочих дней со дня утверждения Отчета.

— в следующем порядке:

— ___ % вознаграждения, что составляет ___ руб., в том числе НДС ___ руб., — в течение __ рабочих дней с момента подписания Договора (авансом);

— ___ % вознаграждения, что составляет ___ руб., в том числе НДС ___ руб., — в течение ___ рабочих дней со дня утверждения Отчета.

3.3. Расходы, понесенные Поверенным в связи с выполнением поручения по Договору и подлежащие возмещению Доверителем (п. 2.3 Договора), подтверждаются Отчетом и документами, удостоверяющими факт осуществления расходов и их размер.

3.4. Доверитель возмещает расходы в течение ___ рабочих дней со дня утверждения Отчета с приложенными к нему документами, которыми подтверждается размер произведенных расходов.

3.5. Проценты на сумму отсрочки (рассрочки) не начисляются и уплате не подлежат.

3.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поверенного.

3.7. Обязательства Доверителя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поверенного.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков исполнения Поручения Доверитель вправе требовать с Поверенного уплаты неустойки (пеней) в размере ___ % от вознаграждения Поверенного за каждый день просрочки (пункт включается, если в п. 1.2 установлен срок исполнения Поручения).

4.2. За нарушение сроков представления Отчета Доверитель вправе требовать с Поверенного уплаты неустойки (пеней) в размере ___ % от вознаграждения Поверенного за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков уплаты вознаграждения (п. 3.2 Договора) Поверенный вправе требовать с Доверителя неустойку (пени) в размере ___ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.4. За нарушение сроков возмещения расходов (п. 3.4 Договора) Поверенный вправе потребовать от Доверителя неустойку (пени) в размере ___ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: __________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ___ рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный __________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается (выбрать нужное)

— на срок до «___» __________ г.

— на неопределенный срок.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. В случае неурегулирования споров путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

— заказным письмом с уведомлением о вручении;

— курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

7.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение ______ (______) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее — сообщения) могут направляться Сторонами по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

8.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

8.4. К Договору прилагаются:

— отчет об исполнении Поручения (Приложение N 1 к Договору);

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Скачать образец договора

Договор поручения (34,5 KiB, 3 333 hits)

Отчет об исполнении поручения (15,5 KiB, 3 333 hits)

Договор поручения на совершение юридических действий (34,0 KiB, 3 333 hits)

Договор поручения на обработку персональных данных (36,5 KiB, 3 333 hits)

Исполнение договора

Важнейшим и обязательным условием выполнения договора поручения является выдача доверителем поверенному доверенности, позволяющей совершать действия, которые предусмотрены договором поручения. Это значит, что третьи лица признают поверенного в качестве уполномоченного представителя доверителя только тогда, если он предоставит соответствующую доверенность.

К такой доверенности предъявляются определенные требования, соблюдение которых обязательно. Она должна быть оформлена в полном соответствии с положениями, изложенными в ГК РФ:

доверенность от имени юридического лица подписывается его руководителем или иным должностным лицом, которое имеет право подписи, и заверяется печатью данной организации;
доверенность от имени юридического лица, которое основано на государственной или муниципальной собственности, также подписывается главным бухгалтером организации.
Срок действия доверенности ограничивается тремя годами. Если в доверенности срок не указан, она действительна на протяжении года со дня ее оформления. Доверенность, которая не имеет даты ее совершения, считается ничтожной.

Особенности договора поручения на коммерческое представительство

В качестве коммерческого представителя может выступать лицо, которое постоянно и самостоятельно представительствует от имени предпринимателей в ходе заключения ими договоров в области предпринимательской деятельности (без участия гражданина-потребителя). О специальных правилах коммерческого представительства подробно говорится в статье 184 ГК РФ.

Как доверитель, так и поверенный обязательно должны быть предпринимателями. Такой договор во всех случаях является возмездным. Коммерческий представитель имеет право представлять в сделке обе стороны при их согласии.

Сторона, которая в одностороннем порядке желает прекратить договор,должна сообщить об этом другой стороне не позже, чем за 30 дней до прекращения договора. Кроме того, в данном случае сторона, которая отказалась выполнить договор поручения, возмещает причиненные этим убытки другой стороне.